2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.12.2017 № 215 с. Некрасовка

О размещении заказа путем проведения электронного аукциона

На основании ст. 526 - 528 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 59 - 71 главы 3 Федерального Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по Постановке на бесхозяйный учет гаражных боксов.
2. Утвердить прилагаемую документацию для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по Постановке на бесхозяйный учет гаражных боксов.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Глава сельского поселения                                                              Р.П. Коваленко

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 01.12.2017 года № 215

Документация

об открытом аукционе в электронной форме

на Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов

ОРГАНИЗАТОР:

Администрация сельского поселения «Село Некрасовка»

Хабаровского муниципального района Хабаровского края

 

с. Некрасовка, 2017 г.

Содержание

 

Документации об аукционе в электронной форме:

I. инструкция участникам АУКЦИОНА В электронной форме	3
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	24
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	30
IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА	34
V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА	48
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ	49

 

 

I.инструкция участникам АУКЦИОНА В электронной форме

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – муниципальный заказчик либо в соответствии с ч.1 ст. 155 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющее закупки.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги (далее - извещение)  для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации либо в установленных Законом № 44-ФЗ случаях и завершаются заключением контракта.

Закупка товара, работы, услугиначинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Участник закупки (далее - также участник аукциона) - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пп.1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

Комиссия по осуществлению закупок – комиссия, созданная для осуществления функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов.

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на территории РоссийскойФедерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) – конкурентный способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения и документации об аукционе, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Документации об аукционов электронной форме (далее – документация об аукционе) – документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и состоящая из отдельных частей.

Инструкция участникам аукциона в электронной форме (далее – Инструкция) - составная часть документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в документации об аукционе, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на участие в аукционе, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта.

Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная карта) – составная часть документации об аукционе, содержащая ряд сведений, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

Предложение участника закупки - рекомендуемая для заполнения участниками закупки форма в составе заявки на участие в аукционе.        

Заявка на участие в аукционе(далее – заявка) – направляемое оператору электронной площадки участником закупки подтверждение его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении и документации об аукционе, поданное в срок, установленный документацией об аукционе.

Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), заключенный  от имени субъекта Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения  государственных нужд, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.  Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией об аукционе. Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях Закона № 44-ФЗ, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

1.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

1.3.  Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

1.4. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса.1.5. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.6. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы и организациям инвалидов предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении и Информационной карте.

В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, или организация инвалидов контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.

1.7. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении может быть установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Статус субъекта малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация об установлении ограничения указывается в извещении и Информационной карте.

1.8. В случае, если в Информационной карте установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то участник закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных субъектов и организаций.  При этомЗаказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контроль за исполнением данного требования.

Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций влечет возникновение гражданско-правовой ответственности, предусмотренной условиями проекта контракта.

1.9. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

1.10. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в извещении и в Информационной карте документации об аукционе могут быть установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

1.10.1. В случае поставки отдельных видов товаров, произведенных на территории государств – членов Евразийского экономического союза, могут быть предоставлены преференции в отношении цены контракта в размере 15 % в порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155), при наличии в составе заявок  декларации, подтверждающей страну происхождения товара из государств – членов Евразийского экономического союза.

1.10.2. В случае поставки отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, может быть установлен запрет на допуск таких товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.3. В случае поставки отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, может быть установлено ограничение допуска таких медицинских изделий в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 05.02.2015 № 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.10.4. В случае поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, может быть установлено ограничение допуска таких лекарственных препаратов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.10.5. В случае поставки отдельных видов программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также передачи исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение и (или) права на него), может быть установлен запрет на допуск программного обеспечения и (или) прав на него, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.6. В случае поставки товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств (далее – товары), и услуг по прокату таких товаров может быть установлен запрет на допуск товаров и оказание услуг по прокату таких товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов   Российской Федерации и муниципальных нужд». При этом дополнительным требованием к участникам закупки товаров и (или) услуг является использование при производстве товаров и (или) оказании услуг материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты). Указанное дополнительное требование не действует в случае, если на территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует производство товаров, материалов или полуфабрикатов. Подтверждение отсутствия на территории Российской Федерации производстватоваров, материалов или полуфабрикатов осуществляется уполномоченным органом Российской Федерации в установленном им порядке.

1.10.7. В случае поставки отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, может быть установлено ограничение допуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.10.8. В случае поставки отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, могут быть установлены ограничения и условия допуска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.11. В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 08.06.2012 № 350-рп «Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам отдельных видов продукции, закупаемой для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Хабаровского края» установлены следующие экологические требования к таре и упаковке:

- бумажная тара и упаковка, используемая при поставке любых видов продукции, не имеющая непосредственного контакта с пищевыми продуктами, должна быть изготовлена из макулатуры и волокнистых отходов целлюлозно-бумажного производства;

- полиэтиленовая тара и упаковка не для пищевых целей должны быть изготовлены из вторичного сырья (100%).

1.12. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) используется рубль Российской Федерации.

1.13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта данной документацией не предусмотрен.

1.14. В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта.

4. 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА

2.1.При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в соответствии с Информационной картой;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией.

2.2. При осуществлении закупки могут быть установлены к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Информация об установленных дополнительных требованиях указывается в извещении и Информационной карте.

2.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов отстранение участника закупки от участия в определении поставщика или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов и если при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет более десяти миллионов рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

3. 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

3.1.  Предоставление документации об аукционе

Документации об аукционе размещается в единой информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

3.2.  Разъяснение положений документации об аукционе

3.2.1. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

3.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.

3.3.  Внесение изменений в извещение и документации об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлеваются так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

3.4. Отмена аукциона

3.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.4.2. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

3.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3.5. Описание объекта закупки

3.5.1. Описание объекта закупки содержит функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. Описание объекта закупки содержится в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.

3.5.2. Если иное не предусмотрено частью III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации, поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. 4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

4.1.         Язык документов, входящих в состав заявки

4.1.1.      Заявка, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой, которыми обмениваются участник и оператор электронной площадки должны быть написаны на русском языке.

4.1.2.      Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

4.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, которые направляются участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) на поставку товара:

а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения^[1] товара, и (или)такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели^[2]товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели², соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения¹ товара;

2) на выполнение работы или оказание услуги:

согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

3) на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4.2.3 настоящей инструкции, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения¹ товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4.2.3 настоящей инструкции, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения¹ товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели²товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения¹ товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения¹товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4.2.3 настоящей инструкции, а также конкретные показатели² используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения¹ товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения¹ товара.

4.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт, если это предусмотрено в части III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

4.2.5. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 1пункта 2.1 и пунктом 2.2 настоящей Инструкции, и представление указанных документов предусмотрено Информационной картой;

3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта 2.1 настоящей Инструкции (в свободной форме);

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Информационной картой;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктом 1.6 Инструкции, или копии этих документов:

6.1) для подтверждения права на получение преимуществ, установленных в соответствии с п. 1.6 Инструкции, в части учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы, указанных в ч. 2 ст.28 Закона № 44-ФЗ, участник аукциона предоставляет следующие документы или их копии:

- устав;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

- требование о предоставлении преимуществ (в свободной форме);

6.2) для подтверждения права на получение преимущества, установленного в соответствии с п. 1.6 Инструкции, в части организаций инвалидов, указанных в ч. 2 ст. 29 Закона № 44-ФЗ, участник аукциона предоставляет:

- декларацию  о соответствии критериям, установленным ч. 2 ст. 29 Закона № 44-ФЗ (в свободной форме);

7) документы или их копии, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, если такие требования установлены в Информационной карте (п. 18):

7.1) В случае установления в Информационной карте условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- декларация (в свободной форме)^[3], подтверждающая страну происхождения товара из государств – членов Евразийского экономического союза, при этом наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник закупки.

7.2) В случае установления в Информационной карте запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 для допуска к участию в аукционе участник закупки в составе заявки предоставляетдокумент или его копию, указанный в п. 18.1 Информационной карты.

7.3) В случае установления в Информационной карте ограничения на допуск отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102:

- сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государство – член Евразийского экономического союзагосударств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

7.4) В случае установления в Информационной карте ограничения на допуск лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 1289:

- сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами.

7.5) В случае установления в Информационной карте запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов   Российской Федерации и муниципальных нужд»:

- декларация (в свободной форме)³, подтверждающая страну происхождения материалов или полуфабрикатов, используемых при производстве товаров легкой промышленности и (или) услуг по прокату таких товаров, являющихся предметом закупки.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения таких материалов или полуфабрикатов несет участник закупки.

7.6) В случае установления в Информационной карте ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- декларация (в свободной форме)³, подтверждающая страну происхождения и производителя пищевых продуктов, являющихся предметом закупки.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения и производителе таких пищевых продуктов несет участник закупки.

7.7) В случае установления в Информационной карте ограничений и условий допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968) копия одного из следующих документов:

а) специальный инвестиционный контракт в случае создания или модернизации и (или) освоения производства продукции в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного Российской Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации (далее - Специальный инвестиционный контракт). При этом такая продукция приравнивается к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в течение не более 5 лет со дня заключения специального инвестиционного контракта и не более 3 лет со дня начала ее производства стороной - инвестором специального инвестиционного контракта;

б) подтверждение Министерством промышленности и торговли Российской Федерации производства на территории Российской Федерации предложенных в заявке отдельных видов радиоэлектронной продукции, в случае соответствия требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, согласно приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации" (в случае отсутствия специального инвестиционного контракта) (далее - ПодтверждениеМинпромторга России);

 в) уведомление о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и уведомление о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения (при наличии), выданные Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в случае соответствия параметрам, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (далее - Уведомление о присвоении статуса и уведомление о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения);

г) сертификат СТ-1 на предложенные в заявке  отдельные виды радиоэлектронной продукции в случае подтверждения Российской Федерацией (государства - члена Евразийского экономического союза) как страны происхождения продукции в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (в случаях, не попадающих под действие подпунктов "а", "б", "в" пункта 6 постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 968) (далее - Сертификат СТ-1).

8) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в свободной форме)для подтверждения права на получение преимущества, установленного в соответствии с п. 1.7 Инструкции (в случае установления в Информационной карте ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ).

4.2.6. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.2.7. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

4.2.8.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.2.9. При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2.10. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.2.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

4.2.12. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона № 44-ФЗ. В этом случае участник аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

5. 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. В аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в аукционе его участники.

5.2. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении день. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

5.4. Если в Информационной карте указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

5.5. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона № 44-ФЗ с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.

5.6. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.7. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

5.8. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении и документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем.

5.9. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе и подписанного заказчиком.

6. 6. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

6.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

6.3. В случае проведения аукциона информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок представленной информации недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.

6.4. Обеспечение, указанное в п. 6.1 и 6.2 Инструкции, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

6.5. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. Указанное обоснование представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта

В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта.

6.6. Положения настоящего раздела Инструкции не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.

 

7. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

7.1. Размер обеспечения заявки установлен в Информационной карте.

7.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

7.3. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

7.4. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом № 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

7.5. В случае отзыва заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

7.6. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

8. 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в Информационной карте.

8.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

8.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.5. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

8.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  своих обязательств по контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель)  обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, которые указаны в контракте.

8.7. Передача заказчику денежных средств в качестве обеспечение исполнения контракта:

а) денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на указанный в Информационной карте счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в размере, установленном в Информационной карте.

б) денежные средства, вносимые в качестве обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в Информационной карте, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств считается непредоставленным;

в) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в срок, установленный контрактом.

9. 9. УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

9.1. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74¹ Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление № 1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.2.1. В соответствии с Постановлением № 1005 банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка с учетом следующих дополнительных требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

9.3. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, установленным Законом № 44-ФЗ;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении.

9.7. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в установленный срок информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

9.8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8¹ статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

10. 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

10.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

10.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

10.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

10.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

10.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола.

10.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ протокол разногласий.

10.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

10.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

10.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

10.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

10.10.1. В случае если применен порядок, установленный Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», то контракт с победителем аукциона заключается по цене, предложенной победителем аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены контракта.

10.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона № 44-ФЗ.

10.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

10.13. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьи 70 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

10.14. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

10.15. Участник  аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

10.16. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. 11. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

11.1. При исполнении контракта по соглашению сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

11.2. При исполнении контракта по соглашению сторон существенные условия контракта могут быть изменены в случаях, предусмотренных частью 18 статьи 34, подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, если такое право заказчика предусмотрено в Информационной карте.

12. 12. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

ДЕКЛАРАЦИЯ^*

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

№ п/п	Наименование товара	Наименование страны происхождения товара**

^* Заполняется в целях исполнения п. 6 ч. 5 ст. 66, ч. 4 ст. 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пп. 7.1) п. 4.2.5. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ, когда  в составе второй части заявки предусмотрено в подтверждение страны происхождения товара предоставление декларации участника закупки.

** Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

ДЕКЛАРАЦИЯ^*

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ

№ п/п	Наименование товара	Наименование материала, полуфабриката, используемого при производстве товара легкой промышленности и (или) услуг по прокату такого товара, являющегося предметом закупки	Наименование страны происхожденияматериала, полуфабриката

^* Заполняется в целях исполнения п. 6 ч. 5 ст. 66, ч. 4 ст. 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд», пп. 7.5) п. 4.2.5. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ, когда  в составе второй части заявки в подтверждение страны происхождения материалов или полуфабрикатов, используемых при производстве товаров легкой промышленности и (или) услуг по прокату таких товаров, являющихся предметом закупки, предусмотрено предоставление декларации участника закупки.

** Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

ДЕКЛАРАЦИЯ^*

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПОСТАВКЕ

№ п/п	Наименование товара	Наименование страны происхождения товара**	Наименование производителя товара***

^* Заполняется в целях исполнения п. 6 ч. 5 ст. 66, ч. 4 ст. 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пп. 7.6) п. 4.2.5. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ, когда  в составе второй части заявки предусмотрено в подтверждение страны происхождения и производителя пищевых продуктов предоставление декларации участника закупки.

** Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

*** Наименование производителя товара должно содержать указание организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта

II.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№ п/п	Наименование	Содержание
1	Наименование объекта закупки	Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов
1.1	Идентификационный код закупки	173272000631327200100100200086832244
2	Способ определения поставщика	Аукцион в электронной форме
3	Источник финансирования	Бюджет сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края
4	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)	493 846 (четыреста девяносто три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 50 копеек.
4.1	Общая начальная (максимальная) цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы	Не предусмотрена
4.2	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию	Не предусмотрена
4.3	Возможность заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок (с указанием количества указанных контрактов)	Не предусмотрена
5	Порядок формирования цены контракта	Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.
6	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.
7	Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг	Начало выполнения работ - с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ - в течение 100 дней с момента заключения контракта.
8	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	В соответствии с Технической частью
9	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в следующем порядке: - оплата аванса в размере 100% осуществляется на основании счета, представленного Подрядчиком, в течение 2 рабочих дней с момента заключения контракта
10	Требования в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ	Не установлено
11	Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации	Не установлено
12	Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки	Установлено
13	Дополнительные требования к участникам закупки	Не установлено
14	Размер обеспечения заявки на участие	1% от НМЦК, 4938 (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь)рублей 47 копеек
14.1	Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта	УФК по Хабаровскому краю (администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края ЛКС 05223208170), ИНН 2720006313, КПП 272001001, р/счет 40302810800003000346 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г. ХАБАРОВСК, БИК 040813001
14.2	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок	В соответствии с ч. 2, п. 8 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
15	Размер обеспечения исполнения контракта	В размере аванса
15.1	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)	УФК по Хабаровскому краю (администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края ЛКС 05223208170), ИНН 2720006313, КПП 272001001, р/счет 40302810800003000346 в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г. ХАБАРОВСК, БИК 040813001
15.2	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению	В соответствии с ч. 3, ч. 4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
15.3	Банковское сопровождение контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона № 44-ФЗ)	Не установлено
16	Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации об аукционе	Дата начала – 04.12.2017 Дата окончания – 11.12.2017
16.1	Даты и время окончания срока подачи заявок	Дата окончания –12.12.2017 Время окончания - 7:00
16.2	Место подачи заявок	Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки
16.3	Порядок подачи заявок	В соответствии с требованиями части I документации об аукционе
17	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок	12.12.2017
18	Дата проведения аукциона	15.12.2017
19	Адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	http://www.sberbank-ast.ru/
20	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ч.18 ст. 34, пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ	Предусмотрена возможность заказчика по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
21	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг, соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами	Не установлено
21.1	Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие участника и (или) предлагаемых им товар, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ	Не установлено
22	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы	Непредоставляются
23	Преимущества организациям инвалидов	Непредоставляются
24	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ (согласно п. 4 ст. 42 Закона № 44-ФЗ)	Установлено Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ)
25	Требование к участникам, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Не установлено
26	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара	Качество работ должно отвечать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода
26.1	Требования к предоставлению гарантии производителя и к сроку действия такой гарантии	Не установлены
27	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика	Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края; Место нахождения – Российская Федерация, 680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, Ленина, 20. Почтовый адрес – Российская Федерация, 680507, Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, Ленина, 20. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.; +7 (4212) 54-92-74 Глава сельского поселения – Коваленко Роман Петрович
28	Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта или об ответственном лице контрактной службы	Контрактный управляющий – Коваленко Роман Петрович Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.; +7 (4212) 54-92-74
28.1	Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта	Несоздана

 

 

 

Таблица 1. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во
1.	Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов	УСЛ. ЕД.	1

 

 

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

1. 1. Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. 2. Наименование выполняемых работ:Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов.

3. 3. Содержание работ: Выполнение работ с целью постановки на государственный кадастровый учет и (или) кадастрового учета уникальных характеристик объектов недвижимости и государственной регистрации в отношении 21 объекта недвижимого имущества, находящихся на территории села Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, должно включать следующее:

• проведение кадастровых работ по определению местоположения объектов посредством определения координат характерных точек контуров объектов на земельном участке;
• подготовку графической части технического плана: указание на кадастровом плане соответствующей территории местоположение объектов;
• подготовку текстовой части технического плана: указание сведений, необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;
• подготовку документов по форме, установленной правовыми актами, регулирующими данный вид работ, на электронном носителе в виде XML-файлов;
• подготовку технического плана в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;
• постановку на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю;
• постановка на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю;
• получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на каждый объект).

4. Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика:

• Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта получает у Заказчика необходимые документы для выполнения работ, в том числе обращается к Заказчику с заявлением на получение доверенности и разрешения подавать и подписывать документы электронно-цифровой подписью от имени Заказчика для постановки на кадастровый учёт, а также государственной регистрации бесхозяйных объектов недвижимости в Управление Росреестра по Хабаровскому краю. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Подрядчику подписанные доверенности и заявление;
• в случае приостановления либо отказа ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю в постановке на кадастровый учет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на кадастровый учет Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику;
• после постановки объектов на кадастровый учет Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик обязан представить Заказчику подписанное заявление на аннулирование (отзыв) электронно-цифровой подписи;
• в случае приостановления либо отказа Управления Росреестра по Хабаровскому краю в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику.

По результатам выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:

• выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, по форме утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 №378 (в 1 экземпляре на бумажном носителе на каждый объект).

5. 5. Источник финансирования: средства бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

6. 6. Срок выполнения работ: в течение 100 дней с момента заключения контракта.

7. 7. Место выполнения работ

Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.

8. 8. Требования к качеству работ, технические характеристики

Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

-              Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-              Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-              Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 27.07.2017 года);

-              Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (в редакции от 13.07.2015года);

-              Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. N 953"Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (в редакции от01.11.2016 года).

9. 9. Требованием к результатам закупки

Результатом закупки является Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов в полном объеме, в соответствии с Технической частью.

Приложение №1: список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

Приложение №1 к Технической части

Список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

1. - Гаражный бокс № 2, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

2. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

3. - Гаражный бокс № 4, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

4. - Гаражный бокс № 5, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

5. - Гаражный бокс № 6, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

6. - Гаражный бокс № 7, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

7. - Гаражный бокс № 8, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

8. - Гаражный бокс № 1, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

9. - Гаражный бокс № 2, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

10. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

11. - Гаражный бокс № 4, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

12. - Гаражный бокс № 5, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

13. - Гаражный бокс № 6, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

14. - Гаражный бокс № 7, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

15. - Гаражный бокс № 8, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

16. - Гаражный бокс № 9, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

17. - Гаражный бокс № 10, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

18. - Гаражный бокс № 11, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

19. - Гаражный бокс № 12, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

20. - Гаражный бокс № 13, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

21. - Гаражный бокс № 14, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

 

IV ПРОЕКТ КОНТРАКТА

 

КОНТРАКТ №____________                                                 «___» _____________ 2017 г.

с. Некрасовка                                                                  

Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Коваленко Романа Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, идентификационный код закупки 173272000631327200100100200086832244, заявкой № _______, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является: Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов (далее – Работы). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с Технической частью (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Объем выполняемых Работ установлен в Технической части.

1.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена муниципального контракта составляет _______руб.__копеек, в томчисле НДС по налоговой ставке 18 % в размере ______руб. ___коп^[4]. В случае, еслиПодрядчиком по данному контракту является физическое лицо, за исключениеминдивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размерналоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Цена контракта указана с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам определения Подрядчика. Понижающий коэффициент по результатам определения Подрядчика составил ________________ (указывается значение понижающего коэффициента с точностью до шести знаков после запятой). Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта.

В случае, если Подрядчиком по данному контракту является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.

2.3. Источник финансирования контракта: Бюджет сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2.4. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев:

2.5.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, качества Работ и используемых при выполнении Работ товаров и иных условий контракта.

2.5.2. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов объема предусмотренных контрактом Работ при изменении потребности в таких Работах.

При выполнении дополнительного объема Работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких Работ, исходя из установленной в контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме Работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта указанным образом.

3. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполненные Работы осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.

3.2. Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в следующем порядке:

- оплата аванса в размере 100% осуществляется на основании счета, представленного Подрядчиком, в течение 2 рабочих дней с момента заключения контракта.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.1.4. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.2. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.3. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту на соответствие Технической части и условиям настоящего контракта, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ по настоящему контракту.

4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.

4.2.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему контракту.

4.2.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке.

4.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с разделом 9 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

4.2.10. Не допускать расторжения контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, и Подрядчиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном разделом 9  настоящего контракта.

4.2.11. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по контракту, но при этом имеются основания, требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

4.2.11.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.11.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме (в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с разделом 9 настоящего контракта), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.

4.2.12. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

4.2.13. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ по настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком выходных материалов и при условии истечения срока для приемки работ Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Уведомлять письменно Заказчика о начале выполнения Работ в течение 2-х (двух) дней после начала выполнения работ. Не уведомление Заказчика о начале выполнения работ также является основанием для наступления ответственности Подрядчика, предусмотренной в разделе 9 настоящего контракта.

4.4.2. Выполнить Работы в соответствии с Технической частью и сдать их Заказчику в точном соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4.3. Соблюдать требования, содержащиеся в Технической части, и иные нормативно-технические требования к выполнению кадастровых работ.

4.4.4. Обеспечить качество подготовленных выходных материалов в соответствии с Технической частью, требованиями действующего законодательства и нормативных документов

4.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения Работ и при сдаче-приемке выполненных работ своевременно и за свой счет.

4.4.6. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Подрядчиком.

4.4.7. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.4.8. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.

4.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

 

5. 5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения (завершения) Работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения Контракта.

Окончание выполнения работ - в течение 100 дней с момента заключения Контракта.

5.2. Место выполнения Работ: Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.

5.3. Условия выполнения Работ: В соответствии с Технической частью (Приложение № 1).

6. 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании акта выполненных работ.

6.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан представить подписанный Подрядчиком акт выполненных работ в 2-х экземплярах, с приложением к нему материалов, предусмотренных Технической частью, в срок не позднее 3 рабочих дней с момента завершения Работ.

6.3. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.

6.4. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в течение 10 дней с момента их выявления и за счет Подрядчика.

6.5. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.6. Заказчик принимает Работы по объему и качеству в течение 10 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных Работах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы выполненных Работ предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.7. В случае если акт выполненных работ подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Исполнителя и Заказчика, акт выполненных работ считается неподписанным, а Работы непринятыми.

7. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Качество работ, указанных в п. 1.1, должно отвечать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

7.2. Исполнитель гарантирует соответствие качества подготовленных выходных материалов Технической части.

8. 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

 8.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере аванса на сумму ____________ рублей.

8.1.1. В случае, если предложенная Подрядчиком цена настоящего Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере _______ рублей , либо в размере, указанном в пункте 8.1 настоящего Контракта, а так же информацию, подтверждающую добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения контракта.

8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, которые указаны в настоящей статье контракта.

В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.5. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.

8.6. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта сдачи-приемки проектной продукции.

 

9. 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящимконтрактом) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

9.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.3. Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки выполнения, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

9.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере трех процентов цены контракта (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4.3, 9.4.4 настоящего контракта)­­­_____________  рублей.

  9.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и раз-мера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в виде 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 49384 (сорок девять тысяч триста восемьдесят четыре) рублей 65 копеек.

9.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

9.4.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по муниципальному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

9.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, не освобождают нарушившую условия муниципального контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.9. В случае расторжения муниципального контракта в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения муниципального контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.4.1 настоящего муниципального контракта.

9.10. В случае установления факта не добросовестного исполнения своих обязательств по муниципальному контракту, Подрядчик несет полную ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации.

 

10. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по «31» мая2018 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

11.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

 

12. 12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

 

13. 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

13.2.1. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 10 дней, либо неисполнения контракта в установленный срок.

13.2.2. При существенном нарушении условий контракта Подрядчиком.

13.2.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего контракта.

13.2.5. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.

13.2.6. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.2.7. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

13.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.

13.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

 

14. 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

15.1. Приложение 1. Техническая часть на ___ л.

16. 16. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Почтовый адрес: 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул.Ленина,20. Местонахождение: 680507, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул.Ленина,20. Телефон/факс: (4212) 49-05-50 Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. ИНН/ КПП: 2720006313/272001001 ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г. ХАБАРОВСК Р/с 40204810900000003195 БИК 040813001 Глава поселения ___________________ /Р.П. Коваленко/            М.П.

Подрядчик __________________________________ Место нахождения: __________________ Почтовый адрес: ____________________ ___________________________________ Телефон/Факс: ______________________ Адрес эл/почты: ____________________ ИНН: _____________ КПП: __________ ОГРН ___________    ОКПО _________ Банковские реквизиты: ____________________________________ ____________________________________ Р/счет ______________________________ Кор/счет____________________________ БИК_______________ Должность ________________________ /__________/              М.П.

 

 

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

1. 1. Заказчик: Администрация сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. 2. Наименование выполняемых работ:Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов.

3. 3. Содержание работ: Выполнение работ с целью постановки на государственный кадастровый учет и (или) кадастрового учета уникальных характеристик объектов недвижимости и государственной регистрации в отношении 21 объекта недвижимого имущества, находящихся на территории села Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, должно включать следующее:

• проведение кадастровых работ по определению местоположения объектов посредством определения координат характерных точек контуров объектов на земельном участке;
• подготовку графической части технического плана: указание на кадастровом плане соответствующей территории местоположение объектов;
• подготовку текстовой части технического плана: указание сведений, необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений;
• подготовку документов по форме, установленной правовыми актами, регулирующими данный вид работ, на электронном носителе в виде XML-файлов;
• подготовку технического плана в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;
• постановку на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю;
• постановка на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю;
• получение выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на каждый объект).

5. Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика:

• Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Контракта получает у Заказчика необходимые документы для выполнения работ, в том числе обращается к Заказчику с заявлением на получение доверенности и разрешения подавать и подписывать документы электронно-цифровой подписью от имени Заказчика для постановки на кадастровый учёт, а также государственной регистрации бесхозяйных объектов недвижимости в Управление Росреестра по Хабаровскому краю. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Подрядчику подписанные доверенности и заявление;
• в случае приостановления либо отказа ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю в постановке на кадастровый учет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на кадастровый учет Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику;
• после постановки объектов на кадастровый учет Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик обязан представить Заказчику подписанное заявление на аннулирование (отзыв) электронно-цифровой подписи;
• в случае приостановления либо отказа Управления Росреестра по Хабаровскому краю в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения решения о приостановлении либо решения об отказе в снятии приостановления либо решения об отказе в постановке на учет в качестве бесхозяйного имущества Подрядчик должен представить соответствующий документ Заказчику.

По результатам выполненных работ Подрядчик должен представить Заказчику:

• выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, по форме утвержденной приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 №378 (в 1 экземпляре на бумажном носителе на каждый объект).

5. 5. Источник финансирования: средства бюджета сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

6. 6. Срок выполнения работ: в течение 100 дней с момента заключения контракта.

7. 7. Место выполнения работ

Полевые работы, предусмотренные Описанием объекта закупки, проводятся по месту нахождения недвижимого имущества, камеральные – по месту нахождения Подрядчика. Результат выполнения работ предоставляется по месту нахождения Заказчика: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, с. Некрасовка, ул. Ленина, 20.

8. 8. Требования к качеству работ, технические характеристики

Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

-              Земельный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-              Градостроительный кодекс Российской Федерации (в редакции от 29.07.2017 года);

-              Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции от 27.07.2017 года);

-              Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве» (в редакции от 13.07.2015года);

-              Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. N 953"Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (в редакции от 01.11.2016 года).

9. 9. Требованием к результатам закупки

Результатом закупки является Постановка на бесхозяйный учет гаражных боксов в полном объеме, в соответствии с Технической частью.

Приложение №1:  список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

Приложение №1 к Технической части

Список гаражных боксов, подлежащих постановке на кадастровый учет в ФГБУ ФКП (Росреестр) по Хабаровскому краю и на учет в качестве бесхозяйного имущества в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

22. - Гаражный бокс № 2, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

23. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

24. - Гаражный бокс № 4, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

25. - Гаражный бокс № 5, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

26. - Гаражный бокс № 6, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

27. - Гаражный бокс № 7, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

28. - Гаражный бокс № 8, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Ленина 37 Е, ГСК 1 площадью 24 кв.м.

29. - Гаражный бокс № 1, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

30. - Гаражный бокс № 2, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

31. - Гаражный бокс № 3, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

32. - Гаражный бокс № 4, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

33. - Гаражный бокс № 5, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

34. - Гаражный бокс № 6, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

35. - Гаражный бокс № 7, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

36. - Гаражный бокс № 8, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

37. - Гаражный бокс № 9, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

38. - Гаражный бокс № 10, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

39. - Гаражный бокс № 11, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

40. - Гаражный бокс № 12, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

41. - Гаражный бокс № 13, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

42. - Гаражный бокс № 14, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова 20/39, ГСК 39 площадью 24 кв.м.

 

1. VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Расчет НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦК

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственными поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. В целях получения ценовой информации в отношении оказания услуг для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчиком осуществлен анализ общедоступной ценовой информации (реклама, каталоги, описания товаров и другие предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц, данные государственной статистической отчетности о ценах на товары). Поиск ценовой информации результатов не дал. Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5 подрядчикам, обладающим опытом оказания соответствующих работ, информация о которых имеется в свободном доступе, и получены ответы от трех подрядчиков с ценовой информацией, на основании которых осуществлен расчет начальной (максимальной) цены контракта.

По результатам расчетов начальная (максимальная) цена контракта составила 493 846 (четыреста девяносто три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей50 копеек.

Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Предложение № 1 от 03.11.2017б/н;

Предложение № 2 от 08.11.2017б/н;

Предложение № 3 от08.11.2017 б/н.

 

Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 09.11.2017

Ф.И.О. контрактного управляющего (сотрудника контрактной службы): Коваленко Роман Петрович

 

1. VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(рекомендуемая форма)

 

Мы выражаем свое согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документом об аукционе.

 

[1]Наименование страны происхождения товара (рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001)

[2]Исчерпывающий перечень показателей, в отношении которых требуется указание их конкретных значений, указан в части IV "Предложение участника закупки" документации об аукционе 

[3]Рекомендуемая форма декларации приведена в разделе 12

[4] В случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается»